Municipalidad de federal

Condiciones de Pliego y Licitación

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

ARTICULO 1º. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Las obras objeto de la presente licitación se contratarán por el Sistema de Precios Unitarios.-

ARTICULO 2º. INHABILIDADES PARA COTIZAR
No podrán participar en esta Licitación, por sí o por interpósita persona:
a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados
b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores
suscritos con la Provincia de Entre Ríos.
d) Los que sufran inhibición general de bienes.
e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres.-
f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.

ARTICULO 3º. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán ser presentadas por el oferente en la Municipalidad,
hasta una hora antes del día y hora indicado para su apertura. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no se hubiese comenzado la apertura de sobres. Deberán presentarse mecanografiadas en original y una copia, escritas totalmente en castellano, debiendo indicarse en cada ejemplar si se trata de original o copia. La documentación que se presente estará contenida en dos sobres cerrados, lacrados y firmados por el oferente y/o su representante legal.-

En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la expresada en letras.-
En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia.
En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente certificada y legalizada en su caso.
       1. Comprobante de adquisición del pliego.
       2. Nota de presentación en la que se acepten los procedimientos, condiciones y
       metodología de evaluación de ofertas, la jurisdicción prevista en este pliego y demás                      requisitos de la licitación.
       3. Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido               completos, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios).-

El precio deberá incluir todos los costos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto de la contratación en un todo de acuerdo a la documentación Contractual. Aquí se detallan algunos de los gastos a considerar:
       - Materiales.
       - Fletes.
       - Mano de obra, Cargas Sociales.
       - Seguro obrero y de terceros.
       - Maquinarias y equipos de emergencia.
       - Obradores.
       - Oficina de inspección.
       - Proyectos y/o nivelaciones.
       - Gastos de inspección de obra.
       - Publicidad.
       - Servicio de atención de reclamos.
       - Informática.
       - Señalamiento en la vía pública.
       - Gastos Generales.
       - Impuestos Nacionales y Municipales.
       - Costos financieros.
       - Beneficios.
       - Etc.

ARTICULO 4º. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
El oferente estará obligado a mantener su oferta por el lapso de treinta (30) días corridos contados desde la fecha del acto de apertura. Vencido dicho término sin que se haya procedido a la adjudicación, se considerará automáticamente prorrogado por un nuevo término de TREINTA (30) días corridos, salvo que el oferente manifieste, con tres (3) días de anticipación al vencimiento del primer término fijado, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente al organismo licitante.-

ARTICULO 5º. APERTURA DE SOBRES.
En el lugar, día y hora fijado para la apertura de los sobres, o el día hábil inmediato siguiente a la misma hora si aquél fuera declarado feriado o de asueto administrativo, se dará comienzo al acto de apertura de los sobres.
Se abrirá el sobre con la propuestas y de su contenido se dejará constancia en el Acta.
Todos los oferentes tendrán derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que sean procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura.
No se admitirá la formulación de observaciones o impugnaciones referidas a otras Ofertas.
En el Acta a labrarse con motivo de la apertura de sobres, se establecerá un número a las ofertas presentadas, por orden de su apertura) Número y denominación de la licitación.

ARTICULO 6º. VISTA DE LAS OFERTAS.
Los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de apertura de sobres, para consultar las restantes propuestas y deducir en su caso, dentro del mismo plazo común, las impugnaciones que estimaren convenientes.

ARTICULO 7º. IMPUGNACIONES.
Se establece como presupuesto formal para la admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de impugnaciones - tengan éstas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo de petición -, la constitución de un depósito en caución por la suma de mil pesos ($1.000). El mismo será realizado en la Tesorería Municipal y, en su caso, reintegrado al impugnante si la impugnación prospera total o parcialmente.
En caso contrario, el depósito quedará perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

ARTICULO 8º. EXAMEN DE LAS OFERTAS.
La documentación contenida en las ofertas serán analizadas, y se determinará cual es la oferta más conveniente, todo lo cual se formalizará mediante un dictamen.

Producido el dictamen se informará a los oferentes quien se lleva la adjudicación. Realizando las tareas administrativas restantes, se dará por finalizado el pliego

ARTICULO 9º. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los materiales. Responderá en todos los casos, directamente a la Municipalidad y a terceros de los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.
El contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del contratista.-
En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en el obrador o campamento.

El contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de construcción, maquinarias e implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo del depósito de garantía o de los créditos‚ pendientes de cobro.
El contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, cloacas etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de los servicios.




Condiciones de Pliego y Licitación ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES ARTICULO 1º. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Las obras objeto de la presente licitación se contratarán por el Sistema de Precios Unitarios.- ARTICULO 2º. INHABILIDADES PARA COTIZAR No podrán participar en esta Licitación, por sí o por interpósita persona: a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados b) Los inhabilitados por condena judicial. c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la Provincia de Entre Ríos. d) Los que sufran inhibición general de bienes. e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad a la fecha fijada para la apertura de los sobres.- f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite. ARTICULO 3º. PRESENTACION DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán ser presentadas por el oferente en la Municipalidad, hasta una hora antes del día y hora indicado para su apertura. Cumplido dicho término, no se recibirá propuesta alguna, cualquiera sea la causal de retraso invocada y aun cuando no se hubiese comenzado la apertura de sobres. Deberán presentarse mecanografiadas en original y una copia, escritas totalmente en castellano, debiendo indicarse en cada ejemplar si se trata de original o copia. La documentación que se presente estará contenida en dos sobres cerrados, lacrados y firmados por el oferente y/o su representante legal.- En todos los casos en que exista diferencia entre una cifra consignada en letras y en números, será válida la expresada en letras.- En caso de duda o discrepancia, prevalecerá el original sobre la copia. En la oferta deberá acreditarse en debida forma la personería y la facultad para ejercer la representación legal, acompañando la documentación correspondiente, debidamente certificada y legalizada en su caso. 1. Comprobante de adquisición del pliego. 2. Nota de presentación en la que se acepten los procedimientos, condiciones y metodología de evaluación de ofertas, la jurisdicción prevista en este pliego y demás requisitos de la licitación. 3. Si se trata de una persona física, datos completos de identificación (nombres y apellido completos, tipo y número de documento de identidad, datos filiatorios).- El precio deberá incluir todos los costos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto de la contratación en un todo de acuerdo a la documentación Contractual. Aquí se detallan algunos de los gastos a considerar: - Materiales. - Fletes. - Mano de obra, Cargas Sociales. - Seguro obrero y de terceros. - Maquinarias y equipos de emergencia. - Obradores. - Oficina de inspección. - Proyectos y/o nivelaciones. - Gastos de inspección de obra. - Publicidad. - Servicio de atención de reclamos. - Informática. - Señalamiento en la vía pública. - Gastos Generales. - Impuestos Nacionales y Municipales. - Costos financieros. - Beneficios. - Etc. ARTICULO 4º. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. El oferente estará obligado a mantener su oferta por el lapso de treinta (30) días corridos contados desde la fecha del acto de apertura. Vencido dicho término sin que se haya procedido a la adjudicación, se considerará automáticamente prorrogado por un nuevo término de TREINTA (30) días corridos, salvo que el oferente manifieste, con tres (3) días de anticipación al vencimiento del primer término fijado, su voluntad de retirar la oferta. Dicha manifestación deberá ser efectuada por escrito y notificada en forma fehaciente al organismo licitante.- ARTICULO 5º. APERTURA DE SOBRES. En el lugar, día y hora fijado para la apertura de los sobres, o el día hábil inmediato siguiente a la misma hora si aquél fuera declarado feriado o de asueto administrativo, se dará comienzo al acto de apertura de los sobres. Se abrirá el sobre con la propuestas y de su contenido se dejará constancia en el Acta. Todos los oferentes tendrán derecho a hacer asentar en el Acta las observaciones que sean procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura. No se admitirá la formulación de observaciones o impugnaciones referidas a otras Ofertas. En el Acta a labrarse con motivo de la apertura de sobres, se establecerá un número a las ofertas presentadas, por orden de su apertura) Número y denominación de la licitación. ARTICULO 6º. VISTA DE LAS OFERTAS. Los oferentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de apertura de sobres, para consultar las restantes propuestas y deducir en su caso, dentro del mismo plazo común, las impugnaciones que estimaren convenientes. ARTICULO 7º. IMPUGNACIONES. Se establece como presupuesto formal para la admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de impugnaciones - tengan éstas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo de petición -, la constitución de un depósito en caución por la suma de mil pesos ($1.000). El mismo será realizado en la Tesorería Municipal y, en su caso, reintegrado al impugnante si la impugnación prospera total o parcialmente. En caso contrario, el depósito quedará perdido para el proponente a favor de la Municipalidad. ARTICULO 8º. EXAMEN DE LAS OFERTAS. La documentación contenida en las ofertas serán analizadas, y se determinará cual es la oferta más conveniente, todo lo cual se formalizará mediante un dictamen. Producido el dictamen se informará a los oferentes quien se lleva la adjudicación. Realizando las tareas administrativas restantes, se dará por finalizado el pliego ARTICULO 9º. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros, como así también de la mala fe, o falta de honestidad en el suministro o empleo de los materiales. Responderá en todos los casos, directamente a la Municipalidad y a terceros de los daños producidos a las personas o a las cosas con motivo de los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna. El contratista debe tomar todas las disposiciones y precauciones para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, por acción de las máquinas y herramientas, por maniobra en el obrador, o por cualquier otra causa relacionada con la ejecución de la obra. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del contratista.- En ningún caso la Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en el obrador o campamento. El contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistemas de construcción, maquinarias e implementos patentados y pondrá a cubierto a la Municipalidad de todos los gastos y costos a que diera lugar, pudiendo hacerse efectivo del depósito de garantía o de los créditos‚ pendientes de cobro. El contratista será responsable de los daños a los servicios públicos (gas, luz, cloacas etc.) cuando los mismos se realicen sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestatarias de los servicios.